承攬合同的篇1

甲方：______________________ 聯系電話：______________________

乙方：______________________ 聯系電話：______________________ 

甲乙雙方經友好協商，就______工程達成以下協議：

1.甲方為乙方提供______設備及軟件，共____.

合同總價款：￥_________元(大寫：_________萬____仟____ 百____拾整)

其中軟件費：￥_________元(大寫：_________萬____仟____ 百____拾整)

硬件費：￥________元(大寫：________萬____仟____ 百____拾整)

工程費：￥_________元(大寫：_________萬____仟____ 百____拾整)

2.付款方式

乙方先付甲方總工程預付款。共￥_________元(大寫：____萬____仟____ 百____拾整)

其中軟件費：￥_________元(大寫：____萬____仟____ 百____拾整)

硬件費：￥_________元(大寫：____萬____仟____ 百____拾整)

工程費：￥_________元(大寫：____萬____仟____ 百____拾整)

甲方電腦硬件送達乙方指定場地經乙方點數后，乙方須當即付給甲方所有硬件費用。

完成安裝后，乙方在七日內向甲方支付其余全部款項。

以上付款方式均為現金付款。

3.甲方責任

(1)甲方在乙方要求的時間____年____月____日之前完成軟件安裝調試。

(2)甲方負責培訓乙方的系統管理員和該軟件的維護免費期為____年，維護地點在甲方公司所在地。壹年內因甲方提供硬件設備非人為損壞而引起軟件被破壞，甲方提供免費恢復。

(3)如果是按乙方的要求擴允功能，甲方可收取擴充部分的費用。

(4)壹年以后甲方對提供設備和軟件有償維護，維護費用為￥____元/年(不包括更換設備和增加軟件支持點數的費用)

4.乙方責任

(1)甲方調試系統所用的素材僅供系統測試，均不得用于ktv營業或其它以盈利為目的的商業活動，否則涉及的一切民事及刑事法律責任由乙方承擔。

(2)乙方用于營業或其它以盈利為目的的商業活動所需之節目由乙方自行解決，甲方概不負責。

(3)由乙方在以后使用中，由人為造成的系統的損壞，需要甲方上門服務的，甲方發生的費用全部由乙方負責。

5.其他事項

(1)不得對軟件加以仿制 ;對軟件權利的標志不得除去、遮蓋或涂抹等。

(2)按本合同第2條的規定，若乙方逾期不付款超過____天，甲方有權終止合同，由此造成的后果甲方概不負責在。

6.違約責任

雙方若有未盡事宜，由雙方共同協商解決，若有一方違約或侵權，參照我國有關法律法規處理;雙方若有糾紛，提交人民法院裁判解決。

7.本合同自甲乙雙方代表簽字及蓋章后生效;合同正本一式貳份，雙方各執壹份，具同等的法律效力，本合同附件共有____份如下，也具同等法律效力。聲明：本合同經復印或涂改后無效!

甲方：(蓋章)_______

負責人：_____________

時間：_______________

地點：_______________

乙方：(蓋章)_______

負責人：_____________

時間：_______________

地點：_______________

承攬合同的篇2

使用說明

1.承攬合同是承攬人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人給付報酬的合同。本承攬合同適用《中華人民共和國合同法》分則第十五章的規定以及其他相關法律法規的規定。

2.本合同適合于各整體廚房生產商、經銷商與消費者就“整體廚房”的購銷、安裝、服務等事宜，達成一致意思表示時使用。

3.消費者對本合同中的條款應當認真閱讀和理解，尤其是對有下劃線的條款要做到真正理解，合同一旦簽訂即視為當事人雙方對合同條款無異議。

4.合同中雙方當事人手寫體條款的效力高于印刷體條款的效力，補充條款的效力高于事先印刷條款的效力。

5.提倡各整體廚房生產商、經銷商以高于本合同之標準向消費者提供更高標準的服務，如技術標準、保修承諾等。

6.本合同一式三份，當事人可以根據需要適當增加份數。

7.本合同應當使用鋼筆或者黑色炭水筆填寫。

8.本合同由青島市工商行政管理局統一指定印刷企業印刷、發行，由青島市工商行政管理局負責解釋。任何單位或機構不得擅自印刷、翻印買賣和發行。

協議條款

合同編號：_____________________

簽訂地點：_____________________

簽訂時間：_____________________

合同雙方當事人：_______________

定作人(以下簡稱甲方)：_______

安裝地點：_____________________

現住所地址：___________________　　郵政編碼：______________________

身份證號碼：___________________　　聯系電話：____________________

承攬人(以下簡稱乙方)：_______

營業執照號：___________________　　注冊地址：______________________

法定代表人：___________________　　聯系電話：______________________

本廚房設計師：_________________　　聯系電話：______________________

安裝負責人：___________________　　聯系電話：______________________

根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國消費者權益保護法》及其他有關法律法規的規定，結合整體廚房企業標準和本廚房的具體情況，甲、乙雙方遵循自愿、平等、公平、誠實信用的原則，達成本合同并共同遵守。

第1條　付款方式

1.1 合同價款以訂貨系統價格作為計價依據，具體見雙方簽訂的訂購單，貨款以現金或者方式支付。

1.2 甲方在乙方整體廚房展示廳預約上門設計時需要交納設計定金，行業慣例為合同總價款的____ %，(人民幣____ 圓)，乙方登門出具設計方案后由于甲方原因不定做的，定金作為乙方勞務成本和甲方信譽保證金不予退還;如甲方定做的，設計定金轉化為貨款，甲方只需交納余款。

1.3 由于整體廚房產品屬于個性化定制產品，廚房生產廠家需要根據定單進行物資采購、加工生產，因此整體廚房須付齊全款后方可定做，同時乙方需給甲方開具發票。

1.4 由于整體廚房產品屬于個性化定制產品，一旦下達生產定單貨款不退，整體廚房產品不退不換。但依據《家用廚房設備》(GB/T18884.4-20_)中6.5條之規定判定廚房產品不合格、而乙方在90日內沒按照合同約定整改到位的，以及法律明確規定應退換貨的其他情形乙方應給予退換貨。

第2條　交貨日期/安裝日期

交貨日期：整體廚房屬于定制產品，精細化制造與諸多服務環節需要較長周期;而且整體廚房安裝應是家庭裝修的最后環節之一。在乙方所在地區范圍內，乙方免費為甲方運輸合同內產品(除折價樣品和喬遷外)。

從甲方確認方案并交齊全款(或者交付總價款的____ %)且廚房裝修滿足尺寸測量要求、乙方下達生產定單之日起各地區最短交貨周期如下(下表為各大中城市或整體廚房生產商所在城市最短交貨周期，其他地區地順延2-3天，節假日生產周期順延)：

序號

地區

交貨周期

1

青島及周邊地區

________天

2

南、西南、西北、東北地區

________天

3

山東、華北、華中、華東地區

________天

4

其他地區如昆明、南寧、新疆

________天

甲方交齊全款、乙方下達生產定單日期為__________年_____月_____日，計劃交貨日期為_____年_____月_____日。安裝日期為交貨日期之日始三日內。

第3條　服務范圍

3.1 整體廚房配置要求：甲方定做的整體廚房配置明細以乙方訂貨系統輸出的定單明細為準，甲乙雙方簽字確認。

3.2 整體廚房服務內容：乙方僅對其所經銷的廚房生產廠家提供的合同內整體廚房部品提供安裝服務，并負責本合同項下的售后服務保證，對甲方自購或通過其他方式獲得的產品以及廚房基礎工程的裝飾裝修不提供安裝服務與售后服務保證，也不承擔其質量不良所引起的連帶責任。

或者甲乙雙方就上述安裝與售后服務作如下約定：____________________________________________。

因受專業限制，在設計安裝前，乙方設計師僅提出廚房基礎工程改造的建議，甲方需自行請專業公司、專業人員將需改造的廚房基礎工程等工作完成，以滿足整體廚房的安裝需要。此類工作包括但不限于：廚房基礎工程(包括廚房墻地面磚鋪貼、吊頂門窗安裝、水表與角閥及建筑上水管線安裝、下水管線安裝、插座安裝、煤氣設備與管線安裝、煙道口開挖等)、煤氣軟管與卡子的提供與安裝(甲方應請煤氣公司調試開通氣源)、煙道防雨罩的提供與安裝、其他甲方自購的部品安裝(乙方可依據甲方提供的開孔模板免費開挖盆孔、嵌式灶位孔)等。

第4條　工程配合

4.1 甲方親自(或委托代理人)與乙方履行合同：確認設計方案(包括效果示意圖、平立面圖、臺面圖等)與現場交底后簽訂本合同(含訂購單)、辦理驗收交接手續和其他事宜。

4.2 乙方建議甲方首先裝修廚房，按照相應規范和設計師建議將廚房基礎工程改造完成后由設計師復測，同時將自購部品實物與尺寸提供給設計師并在圖紙上予以確認、確定最終設計方案。在甲方交齊全款(或者交付總價款的______%)后，己方依據訂單安排生產。乙方建議在瓦工、木工作業完成后再進行整體廚房安裝，避免交叉施工可能給廚房帶來的損壞。建議甲方與乙方設計師隨時溝通，以確定合適的安裝時間。

4.3 乙方建議甲方盡量購買乙方的整體廚房產品。如甲方確需配套其他品牌廚房部品，甲方應購買有信譽保證廠家的產品，并要求其經銷(服務)商提供服務，同時索取并保存好保修證和發票等以獲得售后保證;如由于該部分產品質量不良或安裝不當所造成的后果與乙方無關。

4.4 施工過程中甲方需給乙方提供必要的施工條件。乙方按照設計方案圖紙與相關標準進行施工(如由于乙方原因需要現場調整方案的，經甲方同意后調整并由乙方承擔調整費用)，乙方安裝過程中負責對廚房現場設施和廚房成品進行保護，現場進行試機演示和使用講解，參加竣工驗收。

4.5?施工安全等重要事項約定：

4.5.l 甲方有義務向乙方詳盡說明隱蔽式水、電、氣線路的位置及走向、墻體材料，并聽從乙方技術性指導建議，如甲方沒有履行該義務的，出現施工安全責任事故、返工或安裝后影響使用的，責任由甲方承擔。

4.5.2 整體廚房施工前的地面應當是已經由房屋建筑開發商或者裝飾公司做好防水處理的，并不會因此在

使用過程中滲漏水影響臨近用戶生活;甲方廚房水電氣管線、插座等質量與安裝必須合格，并應由建筑開發商、裝飾公司提供相關的服務與質量保證，乙方不承擔以上零部件質量不良或安裝不當所造成的一切后果與連帶責任。

4.5.3 因乙方在施工過程中違反相關安全操作規程、消防條例等，導致發生安全或火災事故，乙方應承擔由此引發的一切經濟損失。

第5條　驗收交接與保修

5.1 整體廚房以雙方確認的設計方案圖紙及驗收交接單注明的技術標準(未盡標準見《家用廚房設備》GB/T18884-20_中相關標準)為評定驗收標準。

5.2 訂購單所載明的貨物與產品手冊相對應時，手冊中的產品外觀特征為照片效果，與實物存在一定誤差，展示樣品與實物存在一定誤差;甲方訂購產品特性以簽訂的系統訂購單所注明的要求為準，如生產廠家為了技術進步需要，需要對產品進行升級或更新，乙方應在交付時給甲方提供升級或更新產品。

5.3 整體廚房在安裝現場根據具體工況組裝、拼接、障礙切割、孔洞開挖、不影響正常使用和不改變最基本的設計方案的局部調整等工作以及安裝前開箱驗貨、提前預裝等，屬于正常的安裝規范。

5.4 由于整體廚房安裝往往與裝修施工交叉在一起，為了避免扯皮現象發生，整體廚房完工當天必須由甲方親自(或指派代理人)現場與乙方共同驗收，并辦理驗收交接手續。

5.5 乙方對整體廚房櫥柜部分保修兩年(家電按照家電三包規定執行);乙方對水盆、水龍頭的配套上下水配件、垃圾桶等易損件保修壹年并只承擔相應責任，對本合同外的部件不提供服務與質量保證。甲方需要乙方提供合同內產品的保修服務時，需要提供保修證、有效發票與合同(包括訂購單與驗收交接單等)，否則乙方按照保外收費處理。

5.6 對于超出保修期或非保修項目，以及乙方在銷售時性能故障(非外觀缺損)已維修到位的樣品或其他折價品，乙方提供收費維修服務，乙方按照企業收費標準收費并向甲方開具發票或正式收據。

5.7 整體廚房主要部件(臺面、柜體、門板、把手、非易損功能件)自購買之日起五年內一般使用同品質材料維修(臺面與門板等維修可能存在一定色差);由于產品存在更新換代與不斷技術更新的可能性，超出保修期后甲方可能需要重新選擇換代產品維修。對于有安全使用要求的產品(如電器、經常開關的水龍頭及上水角閥等)乙方建議甲方在超過產品折舊(壽命)期時要予以更換，以確保使用安全。

5.8 甲方在廚房使用過程中應注意做好防水防腐蝕、防燙防高溫、防外力(如強烈敲擊、硬物刻劃等)、防堵塞、保持廚房使用環境干燥清潔等使用保養工作。詳細的產品使用保養注意事項與保修政策見乙方提供的說明書與保修證及乙方公開的最新書面文件。

5.9 下列情況屬于整體廚房產品在目前技術條件下的正常偏差，不屬于不合格項：

(1) 人造石臺面板采用樹脂材料等聚合而成，因受運輸及客戶房間開度尺寸的影響，臺面需做現場拼接。接縫處為無縫隙平滑處理，因樹脂材料的顏色變化等原因會有可見痕跡。

(2) 鑒于目前行業的通用技術水平和材料的限制，人造石臺面板在使用過程中可能出現少量自然裂紋現象，裂紋后采取粘接修補的方式進行修復;因人造石臺面板的特性，維修后可能存在一定色差。

(3) 人造石臺面板在墻面平直情況下與墻面之間應留有2-5mm以內間隙保證伸縮需要。另為安裝和通風的需要，以及在墻體不平整情況下，靠墻柜體離墻有5-15mm的間隙，以方便門板的正常開啟。

(4) 其他正常的使用誤差請參考說明書及乙方公開的最新書面文件。

第6條　違約責任

6.1 有證據證明：由于乙方原因造成整套貨物逾期交付而耽誤使用的，每拖期一天，乙方按實際付款金額的__________‰(千分之二)向甲方支付違約金。以上違約金為一次性補償標準，但不超過該套廚房的成交價格。

6.2 有證據證明：由于乙方原因造成部分貨物逾期交付而耽誤使用的，每拖期一天，乙方按所缺貨物付款金額的__________‰(千分之二)向甲方支付違約金。以上違約金為一次性補償標準，但不超過所缺貨物的成交價格。

耽誤使用是指無法進行洗滌、烹飪等基本炊事操作導致無法進行基本的用餐活動的情況，此類情況乙方按照上述標準向甲方進行一次性補償。部分貨物逾期交付但不影響基本用餐活動的、以及交接后可能出現的故障維修乙方只需按照規定修復即可。但由于甲方原因延期、甲方同意延期以及不可抗力等非乙方意志原因導致的延期不視為乙方違約。

6.3 有證據證明：因甲方延遲提供施工條件、遲延安裝不超過60天的，甲方可不承擔責任。但由于甲方原因導致乙方返工或多次上門的，返工或多次上門所產生的一切費用，以及與此相關的直接責任由甲方承擔。

6.4 因甲方推遲安裝致使乙方保管合同標的超過60天的，從第61天開始甲方應向乙方支付倉儲保管費用等違約金，但每天的違約金標準不超過貨款總額的1‰(千分之一)。

6.5 因甲方推遲安裝致使乙方保管合同標的不超過2年的，乙方要保證貨物的齊全完好，如發生損失，責任由乙方承擔;保管期超過2年，合同標的發生產品質量問題的(結構性質量問題除外)，乙方不承擔責任，只需保證貨物齊全，而且產品按照保外處理。甲方推遲安裝超過2年，乙方在無法通知甲方、或者甲方拒不按照合同約定履行債務的情況下，乙方有權按照《中華人民共和國擔保法》第八十二條、第八十三條、第八十四條、第八十五條的規定將甲方財產作留置處理。留置后所得不足以支付倉儲保管費的，甲方仍需補齊。

6.6 安裝過程中乙方應妥善保護現場設施和廚房產品，如造成損毀，應據實承擔修復或賠償責任。

6.7 甲方可通過合適途徑或者直接向乙方業務人員核對訂購單與待驗收廚房產品，如在驗收交接時或在驗收后有證據證明乙方有以次充好、偷換材料等違約行為，乙方應承擔違約責任，除無償修復好或更換該部分不合格材料外，并應賠償甲方該部分不合格材料付款金額的2倍作為違約金。

6.8 任何一方向另一方提出權利主張時，必須提供有效證據且權利主張要符合本合同約定，本合同沒有約定的按照有關法律法規規定處理。

第7條　合同糾紛解決方式

甲乙雙方在履行本合同時所發生的一切爭議，應友好協商解決;協商不成時提交合同履行地消費者協會調解。調解不成時可選擇如下方式解決(在所選擇的括號內打√，如選擇仲裁，應當注明具體仲裁委員會名稱)：

a.提交__________仲裁委員會仲裁( )

b.依法向人民法院起訴( )

第8條　其它約定

雙方簽訂交接單后甲方提出產品有外觀缺陷或數量誤差的，乙方不負違約責任。甲方無法證明是乙方責任的由甲方承擔責任;甲方能夠證明是乙方責任的由乙方修復或補足，乙方不負違約責任。乙方拒絕修復或修補的，應當承擔違約責任。

第9條　合同經雙方簽字(蓋章)后生效，合同中的涂改部分無效;如確需增加約定的可以補充約定，補充條款不得與法律法規明令禁止的規定相沖突。該合同一式三份，甲方一份、乙方二份。

定作人(甲方蓋章或簽字)：________

法定代表人(或自然人)：__________

代理人：__________________________

____________年________月________日

承攬人(乙方蓋章或簽字)：________

法定代表人：______________________

代理人：__________________________

____________年________月________日

承攬合同的篇3

甲方：

乙方：

根據《中華人民共和國合同法》和《建筑法》及有關規定，結合本工程具體情況，經雙方協商一致，簽定本協議，共同遵守。

建設單位：

工程名稱：

一、乙方作為公司項目部承攬施工該工程，實行自主經營、獨立核算、自負盈虧、依法納稅，經營收入歸乙方所有。甲方收取乙方管理費人民幣 元。項目部的實際人員配置、運營和工程的施工由乙方具體實施，甲方予以監管。

二、乙方必須嚴格執行國家法律法規，嚴格執行國家有關建筑、安裝工程質量標準和安全施工的有關部門規定，安全生產、文明施工，認真執行國家安全、質量生產操作規程。涉及工程中使用的特種設備或起重設備必須掛靠甲方名頭進行檢測以及備案的，甲方只負責蓋章以幫助履行相關手續，不負擔具體問題和責任。若因違反上述規定或本項目的其他事宜而引起的一切責任和損失，全部由乙方承擔;同時甲方有權單方面解除合同并撤銷項目部.

三、甲方有權對正在施工的工程項目和施工地盤進行正常的管理和指導，乙方必須無條件接受甲方的管理。對發現有違反質量、安全操作規程施工或發現存有質量、安全隱患的情況，甲方有權責令停工整頓。

四、乙方不得將該工程轉包。在施工中，凡與其他單位和個人簽定的一切合同、協議、承諾以以及在經營中發生的一切債權、債務等經濟責任和法律糾紛，完全由乙方負責，甲方不承擔任何連帶責任。

五、乙方必須妥善處理好本工程的農民工的工資問題，所有涉及本工程項目的勞動工資問題均由乙方自行負責，甲方不承擔任何連帶責任。

六、乙方應配備和組建好項目經理部，建立、健全質量保證體系、質量管理體系、安全生產管理體系項目經理及成員要有上級有關部門部門頒發的上崗資格證。并自覺遵守上級有關部門規定，按時做好技術檔案及安全內業等資料，隨時接受上級部門的檢查，并將有關證件材料及時上交公司。

七、現場保險費、質保金、相應的規費等一切費用均由乙方繳納辦理，并負責為本項目施工現場的全體人員辦理人身意外傷害保險，并對施工中發生的一切事故承擔全部責任及費用。

八、乙方必須遵守公司財務制度及有關部門規定，正確計算施工成本，賬簿設置齊全，以備稅務機關檢查，并及時上報統計財務報表。建設單位撥付工程款必須先進甲方賬戶，甲方不得擅自挪用乙方工程款，甲方扣除管理費及稅費，其余撥付給乙方。

九、由于建設單位工程款不能按期撥付導致工期延誤，乙方不承擔相應責任;由于乙方人員、材料、設備、施工方法等原因導致工期延誤，后果、責任由乙方自行承擔。同時，若工程質量、工期沒有達到合同約定的標準，乙方承擔一切責任。

十、乙方對安全生產負有直接責任，發生安全事故由乙方承擔責任并接受上級部門的處罰和法律責任。

十一、乙方自行負責收集整理各項施工文件，該工程的技術檔案在簽署單位工程竣工驗收報告后30天內交公司一份存檔備查。

十二、依據施工合同，掛靠有效期在合同范圍內，有效期滿，雙方債權債務結清以及乙方結清以掛靠單位名義在外的債務后，本合同自動解除。

十三、本協議雙方簽蓋章后生效。

未盡事宜，雙方協商解決。

甲方：

乙方：

簽定日期：

承攬合同的篇4

合同編號：_________

委托人：_________

法定住址：_________

法定代表人：_________

職務：_________

委托代理人：_________

身份證號碼：_________

通訊地址：_________

郵政編碼：_________

聯系人：_________

電話：_________

傳真：_________

帳號：_________

電子信箱：_________

承攬人：_________

法定住址：_________

法定代表人：_________

職務：_________

委托代理人：_________

身份證號碼：_________

通訊地址：_________

郵政編碼：_________

聯系人：_________

電話：_________

傳真：_________

帳號：_________

電子信箱：_________

就委托人委托承攬人搬遷事宜，經雙方協商達成如下協議：

第一條　搬運貨物

1、貨物名稱：_________。

2、貨物數量：_________。

3、貨物價值：_________。

4、委托人委托搬運的物品應無違禁品及危險物品。

貨物清單作為本合同附件，與本合同具有同等法律效力。

第二條　包裝

委托人應按承攬人要求進行標準包裝。委托人應將搬運的小件物品提前打包、整理，文件資料要裝箱封好，電腦要拆掉連線，所需搬運物品集中堆放。也可由承攬人進行包裝，但包裝前應檢查物品，保證安全運輸。

第三條　服務要求

承攬人在搬運過程中，做到服務熱情周到，保證物品完整無損，服從委托人的分配與指揮，將物品碼放到位，如在搬運過程中發生丟失或損壞，承攬人應負責賠償。

第四條　搬運日期

1、_________年_________月_________日至_________年_________月_________日，具體搬遷時間待電話通知而定。

2、承攬人裝貨拉出拆卸現場之后保證在_________天之內運至委托人卸貨工地。因氣候等意外因素影響，可酌情延期。

3、委托人如需變更搬運時間的，應于約定搬運日期前_________日通知承攬人，否則委托人應另行支付承攬人人民幣_________元的遲延費。但不得超過原估價總金額_________%。

4、搬運作業進行中，因刮風、下雨、路況等因素以致未能完成的，由雙方另定時間繼續完成。

第五條　搬運地點

貨物搬出地點：_________。貨物搬到地點：_________。承攬人需依委托人的指示將承運貨品搬運至指定位置。

第六條　搬運車輛

委托人提供《裝貨清單》，承攬人按裝貨清單拉運。承攬人必須選用合適的吊車、板車及貨車，并按委托人指定的路線運輸，以確保吊卸、運輸過程中的設備安全。如因承攬人不按委托人指定路線、速度行駛造成設備損壞，由委托人根據實際損壞估價，承攬人來賠償。

第七條　檢驗

委托人應及時對送達貨物進行檢驗，逾期未收貨，應向承攬人支付保管費用。

第八條　費用

1、包裝費用：_________。

2、搬運費用：每車次_________元人民幣，按實際車次結算。車型：_________。采車次方式收費的，承攬人應按車輛的容積，以符合法律規定的滿載方式進行。

3、搬運期間，承攬人的餐飲差旅費、過橋費、通行費、油費、車輛維修費等均由其自己負擔。

4、承攬人應依本合同所約定的計價方式收費，不得借故加價或要求任何附加費用。5、有電梯的房屋，如電梯非因承攬人的過失無法正常使用時，除前條所約定的搬運費外，均依附件搬運作業估價單約定方式另行收費。

第九條　結算方式

簽約時預付定金人民幣_________元。余款人民幣_______元，于搬遷作業完成經委托人確認后支付，承攬人同時提供正式運輸發票。

承攬人按要求將貨物送達后，委托人如不足額支付運輸費和保管費，承攬人對貨物享有留置權。

第十條　安全保證

承攬人保證在合同規定期限內將貨物安全運抵指定地點。對承運的貨物要負責安全，保證貨物無短缺、無損壞、無人為變質。在裝卸、運輸途中一旦出現貨物丟失、短少、變質、損壞等情況，原則上按到達地的市場價格進行賠償。另有約定的，按約定限額賠償。但如果貨物的缺失和損壞是由不可抗力、貨物自身屬性決定的合理損耗或是委托人過錯造成，則承攬人不承擔賠償責任。

第十一條　保險

一般貨物保險由承攬人負責，貴重貨物保險由委托人負責。

第十二條　物品損毀

1、承攬人對于因搬運過程所致委托人物品的毀損、滅失或者造成其他損害的，應負賠償責任。但因不可抗力，或因搬運物的性質，或因委托人或其受雇人的過失所造成的，不在此限。

2、上述情形，委托人應于搬運完成后三日內告知承攬人，如搬運物品有毀損滅失不易發現的，應于搬運完成后十日內，將其情事告知承攬人。

3、委托人提交承攬人運送物品，若有現金、有價證券、珠寶、貴重金屬、美術品、古董或其他貴重物品時，除委托人于托運時報明其性質及價值的以外，承攬人對于其毀損或滅失，不負責任。但承攬人有故意或過失的，不在此限。

4、上述所定期限均扣除法定節假日。

第十三條　責任負擔

承攬人因搬運對第三人所發生的責任概由承攬人負責。

第十四條　聲明及保證

委托人：

1、委托人為一家依法設立并合法存續的企業，有權簽署并有能力履行本合同。

2、委托人簽署和履行本合同所需的一切手續(_________)均已辦妥并合法有效。

3、在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對委托人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

4、委托人為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是委托人法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

承攬人：

1、承攬人為一家依法設立并合法存續的企業，有權簽署并有能力履行本合同。

2、承攬人簽署和履行本合同所需的一切手續(_________)均已辦妥并合法有效。

3、在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對承攬人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

4、承攬人為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是承攬人法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

第十五條　保密

雙方保證對在討論、簽訂、執行本協議過程中所獲悉的屬于對方的且無法自公開渠道獲得的文件及資料(包括商業秘密、公司計劃、運營活動、財務信息、技術信息、經營信息及其他商業秘密)予以保密。未經該資料和文件的原提供方同意，另一方不得向任何第三方泄露該商業秘密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。　第十六條　通知

1、根據本合同需要一方向另一方發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________(書信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。

2、各方通訊地址如下：_________。

3、一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起_________日內，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔由此而引起的相關責任。

第十七條　爭議的處理

1、本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。

2、本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解;協商或調解不成的，按下列第_________種方式解決：

(1)提交_________仲裁委員會仲裁;

(2)依法向人民法院起訴。

第十八條　不可抗力

1、如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務，該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。

2、聲稱受到不可抗力事件影響的一方應盡可能在最短的時間內通過書面形式將不可抗力事件的發生通知另一方，并在該不可抗力事件發生后_________日內向另一方提供關于此種不可抗力事件及其持續時間的適當證據及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方，有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。

3、不可抗力事件發生時，雙方應立即通過友好協商決定如何執行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后，雙方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續履行合同的能力，則雙方可協商解除合同或暫時延遲合同的履行，且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行后發生不可抗力的，不能免除責任。

4、本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的，無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服，并于本合同簽訂日之后出現的，使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災害如水災、火災、旱災、臺風、地震，以及社會事件如戰爭(不論曾否宣戰)、動亂、罷工，政府行為或法律規定等。

第十九條　合同的解釋

本合同未盡事宜或條款內容不明確，合同雙方當事人可以根據本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關聯條款的內容，按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本合同相抵觸。

第二十條　補充與附件

本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

第二十一條　合同的效力

1、本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。

2、有效期為_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。

3、本合同正本一式_________份，雙方各執_________份，具有同等法律效力。委托人(蓋章)：_________　　　　　　　承攬人(蓋章)：_________

法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

委托代理人(簽字)：_________　　　　　委托代理人(簽字)：_________

簽訂地點：_________　　　　　　　　　　簽訂地點：__________

________年____月____日　　　　　　　　_________年____月____日

承攬合同的篇5

承攬合同

合同編號：［單位名稱（承攬）字（簽約年份）－08－三位數編號］

定作人：           

承攬人：          

簽訂地點：

簽訂時間：年月日

承攬合同

定作人：（填寫全稱）

承攬人：（填寫全稱）

根據《中華人民共和國合同法》及有關規定，為明確定作人與承攬人的權利義務關系，經雙方協商一致，訂立本合同。

第一條 定作物情況（如有其它約定內容可另設合同附件，寫為見合同附件一）

1.1品名：（應填寫定作物的正式名稱，不可用其簡稱或俗名代替）

1.2規格：（應寫明定作物具體的規格型號）

1.3數量：（具體寫明定作物的數量，并注明單位）

1.4備注：（如無內容，在空格處劃線）

第二條合同價款

2.1合同價款總額：（應以大、小寫兩種形式填寫，并注明幣種）

2.2付款方式：（應詳細寫明是分期付款還是一次性付款或其他方式）

2.3付款時間：（寫明年、月、日）

第三條 加工成品質量要求及技術標準：

3.1質量要求：（應明確填寫要達到的質量標準是國標還是行業標準，必須要寫全稱）

3.2技術標準：（技術標準如硬度、強度、韌性、抗腐蝕、抗氧化等各種物理化學參數）

3.3以封存樣品為質量標準的,應當由雙方代表當面封簽,并妥為保存。

第四條 原材料的提供辦法及規格、數量、質量

4.1用承攬人原材料完成工作的,定作人有權對原材料進行檢驗。承攬人隱瞞原材料的缺陷而影響定作物的質量時,定作人有權要求重作、修理、減少價款或退貨。

4.2用定作人原材料完成工作的,定作人按下表標準提供：

（注：如空格不夠用，可以另設合同附件，寫明見合同附件二） 

4.3定作人于  年 月 日之前提供原材料。（注：分批次提供的或按工序要求提供的，可具體化）

4.4承攬人收到定作人提供的原材料之日起  日內檢驗完畢,不符合要求的,應在收到后  日內通知定作人調換或補齊。承攬人對定作人提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件，否則定作人有權解除本合同，承攬人承擔相應的賠償責任。

第五條 技術資料、圖紙的提供

5.1定作人負責提供技術資料和圖紙。

5.2承攬人在依照定作人的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術資料要求不合理,應當及時通知定作人,定作人應當在接到通知之日起3日內回復并提出修改意見。定作人未答復,承攬人有權停止工作,并及時通知定作人,因此造成的損失由定作人賠償。

5.3定作人要求對承攬物的技術性保密的,承攬人應當嚴格遵守,未經定作人許可不得留存技術資料和復制品。

第六條 驗收標準和方法

6.1驗收標準：（寫明是以國家標準、行業標準或封樣進行驗收）

6.2驗收方法：（寫明全部或抽樣驗收的方法）

6.3定作人驗收承攬人所完成定作物的時間：（寫明具體時間年、月、日）

6.4定作人驗收承攬人所完成定作物的地點：（寫明詳細地址）

6.5驗收前承攬人應當向定作人提交必需的技術資料和有關質量證明。

6.6對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物,在使用后  日內發現質量缺陷，定作人有權要求退換，并視為質量不符合約定。

6.7雙方就定作物的質量在檢驗中發生爭議時,以（寫明檢驗機構）      對定作物質量的認定為準。

第七條交（提）定作物的時間和地點

7.1雙方約定由定作人自提定作物

7.1.1自提定作物的時間： （寫明年、月、日）

7.1.2自提定作物的地點： （寫明詳細地址不可省略）

7.2雙方約定由承攬人送交定作物

7.2.1送交定作物的時間： （如選擇了7.1，則在空格處劃線）

7.2.2送交定作物的地點： （如選擇了7.1，則在空格處劃線）

7.3任何一方要求提前或延期交（提）定作物,應當事先與對方達成協議，所達成的協議與本合同有同等的法律效力。

7.4交（提）定作物日期的計算：承攬人自備運輸工具送交定作物的,以定作人接收的戳記日期為準；委托運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準；自提定作物的,以承攬人通知的提取日期為準,但承攬人在發出提取定作物的通知中,必須留給定作人以必要的途中時間。

第八條 包裝要求及費用負擔：

8.1包裝要求：（應具體寫明包裝方式、包裝物品的材質、包裝的大小尺寸等）

8.2費用負擔：（寫明包裝費用由哪方承擔）

第九條 運輸方式及費用負擔

9.1定作物的運輸方式：（寫明是汽車、火車、水運或其他方式）

9.2運輸費用由（如無內容，在空格處劃線）承擔。

第十條 定作物的保修

10.1定作物保修期：（如保修期從何時起到何時止）

10.2在保修期內承攬人免費提供保修服務。

第十一條 定金及預付款

11.1定作人向承攬人交付定金的數額：（大、小寫兩種形式填寫）

11.2定作人向承攬人交付定金的時間：（寫明年、月、日）

11.3定作人向承攬人交付預付款的數額：（大、小寫兩種形式填寫）

11.4定作人向承攬人交付預付款的時間：（寫明年、月、日）

第十二條 承攬人的違約責任：

12.1未按合同約定的質量交付定作物,若定作人同意接受的,應當按質論價；不同意接受的,應當負責修理或調換。經過修理或調換后,仍不符合合同約定的質量標準,定作人有權拒收,由此造成的損失由承攬人賠償。

12.2交付定作物少于合同約定的數量,定作人仍然需要的，應當補齊，補交部分按逾期交付處理；少交部分定作人不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由承攬人賠償。

12.3未按合同約定包裝定作物,需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。因包裝不符合同約定造成定作物毀損、滅失的，由承攬人賠償損失。

12.4逾期交付定作物,應當向定作人支付未交定作物總價的（如未約定則在空格處劃線）%的違約金。

12.5未經定作人同意,提前交付定作物,定作人有權拒收。

12.6不能交付定作物的應當向定作人支付不能交付定作物總價的（如未約定則在空格處劃線）％的違約金。

12.7由于保管不善致使定作人提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作人因此造成的損失。

12.8未按合同約定的辦法和期限對定作人提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同約定的期限通知定作人調換、補齊的,由承攬人承擔相應的損失。

12.9擅自調換定作人提供的原材料或修理物的零部件,定作人有權拒收,承攬人應賠償定作人因此造成的損失。如定作人要求重作或重新修理，應當按定作人要求完成,并承擔逾期交付的責任。

12.10承攬人未按定作人的技術保密要求采取妥善措施，造成定作人的保密性技術泄漏，或被竊取的，承攬人應向定作人承擔違約金元。

12.11因承攬人原因致使定作物造成的侵權責任和損失，由承攬人承擔。

12.12其它違約責任：（如無內容，在空格處劃線）

第十三條 定作人的違約責任：

13.1中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,賠償因此給承攬人造成的損失。

13.2在合同履行過程中由于定作人的原因導致合同無法繼續履行,定作人應向承攬人支付未履行部分價款總值的  ％的違約金。

13.3未按合同約定的時間向承攬人提供原材料的,承攬人有權解除合同并賠償因此給承攬人造成的損失；承攬人不要求解除合同的，除交付定作物的日期應當順延外,定作人還應當支付承攬人停工待料的損失。

13.4超過合同約定期限領取定作物的,每逾期一日向承攬人支付定作物總價  ‰的違約金外,還應當承擔承攬人實際支付的保管、保養費。

13.5超過合同約定日期付款，每逾期一日按逾期付款額的萬分之  向承攬人支付違約金，直至付清時止。

13.6無故拒絕接收定作物,賠償因此給承攬人造成的損失。

13.7變更交付定作物地點或接收單位（人）時,承擔因此多支出的費用。

13.8其它違約責任：（如無內容，在空格處劃線）

第十四條 不可抗力

14.1在合同約定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬人在取得合法證明后,可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失。

14.2在定作人遲延接受或無故拒收期間,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失發生的,承攬人不承擔責任。

第十五條 爭議的解決方式

因本合同發生的或與本合同有關的一切爭議，雙方協商解決；協商不成，雙方約定通過訴訟程序解決，訴訟管轄地法院為（根據有利于我方的原則，在定作人住所地、承攬人住所地、合同簽訂地的法院中選擇其一，涉及鐵路工程的可選擇鐵路運輸法院）法院。

第十六條 本合同簽訂地點（填寫到縣級）

第十七條 本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

第十八條 本合同一式 份，定作人執 份，承攬人執 份。

第十九條 合同未盡事宜雙方共同協商。

定作人： （公章）        承攬人：（公章）        

住所：                 住所：

法定代表人或             法定代表人或

委托代理人：   委托代理人：

電話：    電話：

傳真：    傳真：

開戶銀行：    開戶銀行：

賬號：                 賬號

郵政編碼：               郵政編碼：

合同簽訂時間：年月日

承攬合同的篇6

甲方（用人單位）：

代表：

電話：

乙方（勞動者）：

身份證號：

電話：

甲、乙雙方根據《中華人民共和國勞動法》及有關法律、法規規定，在平等自愿、公平公正、協商一致、誠實信用的基礎上，簽訂本合同。

一、勞務合同期限

甲乙雙方約定勞務合同自______年______月_______日起至______年______月_______日止。

二、工作內容及要求

1、乙方根據甲方要求，從事學校保衛工作。

2、乙方應當按照甲方安排的工作內容及要求履行勞動義務。

三、工作時間和休息休假

1、甲乙雙方在工作時間和休息方面協商一致選擇確定乙方實行輪流運轉工作制。

2、甲方嚴格遵守法定的工作時間，控制加班加點，保證乙方的休息與身心健康，甲方因工作需要必須安排乙方加班加點的，依法給予乙方加班加點工資。

3、甲方為乙方安排帶薪休假。

四、勞動保護和勞動條件

1、甲方對可能產生職業病危害的崗位，應當向乙方履行如實告知的義務，并對乙方進行勞動安全衛生教育，防止勞動過程中的事故，減少職業危害。

2、乙方在勞動過程中必須嚴格遵守安全操作規程。

五、勞動報酬

1、甲方應當每月以貨幣形式支付乙方工資，不得克扣或者無故拖欠乙方的工資。

2、乙方在法定工作時間內提供了正常勞動，甲方向乙方支付的工資不得低于當地最低工資標準。

3、經甲乙雙方協商一致，對乙方的工資報酬選擇確定甲方對乙方實行基本工資和績效工資相結合的內部工資分配辦法，乙方的基本工資確定為每月_______元（含個人上繳的社會保險）；考核工資根據乙方的工作業績和實際貢獻按照內部分配辦法考核確定。

4、乙方加班加點的工資，按______元/天，______元/夜的標準發放。

5、乙方病、事假期間，甲方扣除工資的標準為病假______元/天，事假______元/天。

6、乙方依法享有帶薪假期。

六、社會保險和福利

1、雙方依法參加社會保險（企業職工養老保險），由乙方按年度繳納社會保險費（企業職工養老保險，職工意外傷害保險和職工醫療保險），乙方憑繳費單到甲方報銷（個人繳納部分由乙方自行承擔）。

2、如乙方發生工傷事故，甲方應負責及時救治，并在規定時間內，向勞動保障行政部門提出工傷認定申請，為乙方依法辦理勞動能力鑒定，并為享受工傷醫療待遇履行必要的義務。

七、勞動紀律

甲方制定的勞動紀律應當符合法律、法規、政策的規定，履行民主程序，并向乙方公示。乙方遵照執行。

八、勞務合同終止的條件

經甲乙雙方協商約定，出現下列情形之一的，可以終止勞務合同：

1、勞務合同期滿的。

2、乙方不能履行工作職責，經甲方多次教育仍然未改的。

3、連續病、事假______天的。

九、違約責任

1、勞務合同一經訂立，即具有法律約束力，雙方應當依法執行勞務合同的履行、變更、中止、解除、終止、續訂以及解除勞務合同經濟補償金的規定。

2、當事人一方故意或者過失違反勞務合同，致使勞務合同不能履行或者不能完全履行，并給另一方造成經濟損失的，應當依規定或者約定承擔賠償責任。

十、爭議處理

1、甲乙雙方因履行本合同發生勞動爭議，可以協商解決。不愿協商或者協商不成的，可以向本單位勞動爭議調解委員會申請調解；調解不成的，可以向勞動爭議仲裁委員會申請仲裁。甲乙雙方也可以直接向勞動爭議仲裁委員會申請仲裁。提出仲裁要求的一方應當自勞動爭議發生之日起______日內向勞動爭議仲裁委員會提出書面申請。對仲裁裁決不服的，可以自收到仲裁裁決書之日起______日內向人民法院提起訴訟。、

2、甲方違反勞動法律、法規和規章，損害乙方合法權益的，乙方有權向勞動保障行政部門和有關部門舉報。

十一、其他

1、勞務合同期內，乙方戶籍所在地址、現居住地址、聯系方式等發生變化，應當及時告知甲方，以便于聯系。

2、本合同未盡事宜，均按國家有關規定執行，國家沒有規定的，通過雙方平等協商解決。

3、本合同不得涂改。

4、本合同一式______份，甲乙雙方各執______份。

5、本合同于簽字之日起生效。

甲方（蓋章）：

代表人（簽名）：

______年______月______日

乙方（簽名）：

______年______月______日